Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Содержание
  1. Договор на оказание услуг образец 2020
  2. Что представляет из себя такой договор
  3. Когда его необходимо заключать
  4. Особенности типового договора на оказание услуг
  5. Пошаговый порядок заполнения типового договора на оказание услуг
  6. Ответственность сторон
  7. Понятие цены и гарантии исполнителя
  8. Завершение и приемка работ
  9. Скачать Образцы договоров на оказания услуг 2020
  10. Заключение
  11. Муниципальный контракт на выполнение работ или оказание услуг по 44-ФЗ: существенные условия, образец документа, порядок заключения
  12. Условия и существенные условия
  13. Особенности контракта
  14. Порядок заключения
  15. Типовой контракт на оказание услуг
  16. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
  17. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА
  18. 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  19. Договор закупки – Образец, бланк 2020 года
  20. Суть договора на поставку товаров
  21. Требования
  22. Как правильно оформить договор закупки в 2020 году?
  23. Скачать бланк и образец
  24. Контракт на выполнение работ (электронный аукцион, 44-ФЗ) (примерная форма), Контракт (форма) от 01 июля 2020 года
  25. 1.Предмет контракта
  26. 2.Цена контракта и порядок расчетов
  27. 3.Права и обязанности сторон
  28. Типовые контракты по 44‑ФЗ
  29. Кто и зачем применяет типовые контракты?
  30. Когда заказчику необязательно применять типовой контракт?
  31. Риски типовых контрактов для поставщиков
  32. Обеспечение контракта
  33. Сроки контракта
  34. Выводы

Договор на оказание услуг образец 2020

Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Цену имеют не только материальные вещи. В современном мире существует множество платных видов деятельности, результат которой не будет осязаемым.

Это может быть получение образования, информации, медицинские консультации в частных клиниках и т.д.

Для того, чтобы не попасться в руки мошенников и не отдать деньги в никуда, необходимо застраховать себя путем заключения договора о возмездном оказании услуг.

Скачать образец договора 2020 года на оказание услуг вы сможете в конце статьи.

Что представляет из себя такой договор

Согласно гл. 39 ГК РФ, такой договор представляет собой сделку, регулирующую отношения исполнителя и заказчика в сфере оказания услуг. В определенный срок одна сторона исполняет возложенные на нее обязанности, а вторая — своевременно оплачивает результат работы.

Он может быть заключен для оказания любых услуг, в том числе:

  • образовательных;
  • медицинских и ветеринарных;
  • информационно-консультационных;
  • туристических;
  • страховых;
  • ряд любых услуг, не указанных в ГК в качестве самостоятельных договоров.

Вместе с тем, ст. 779 выделяет случаи, при которых договор об оказании услуг заключаться не будет (т.к. подобные сделки имеют самостоятельные формы, а их условия содержатся в статьях гражданского законодательства):

  • договоры подряда;
  • выполнение научно-исследовательских работ;
  • сделки, связанные с перевозкой и экспедициями;
  • банковские договоры;
  • хранение и поручение;
  • комиссионные сделки;
  • договор на доверительное управление имуществом.

Важно! Многие путают договор на оказание услуг с подрядом, что не является верным. Между ними выделяют несколько отличий:

  1. Подряд всегда предполагает материальный результат действия, а сделка по указанию услуг лишь в некоторых случаях.
  2. Подряд позволяет заключить договор субподряда, то есть, перепоручить выполнение задания третьей стороне, тогда как оказание услуг осуществляется лично заказчиком, если иное не было обговорено сторонами (ст. 780 ГК РФ).

Когда его необходимо заключать

Важно отметить, что в соответствии со ст. 159 ГК РФ допустима и устная форма заключения соглашения. В случае с оказанием услуг, данная форма тоже применяется, но при условии (ст. 161), что сделка заключается:

  • между физическими лицами;
  • сумма не превышает 10 тыс.руб.

Во всех остальных случаях письменная форма обязательна. Такое соглашение может быть заключено двумя способами:

  • в форме полноценной сделки об оказании услуг;
  • в форме бланка счета.

Счет-договор предполагает упрощенную форму заключения сделки. Как правило, его заключение предполагает услуги небольшой стоимости, с минимальными финансовыми рисками. Несмотря на простоту заключения договора, он обладает юридической силой, ведь в данном случае, счет-договор представляет собой оферту, а оплата — акцепт.

Важно! Счет, как правило, заключается:

  • при совершении мелких сделок;
  • одноразовых;
  • при оказании услуг представителями малого предпринимательства.

Во всех остальных случаях используется типовой договор.

Особенности типового договора на оказание услуг

Типовой договор заключается в простой письменной форме и является двусторонним (исполнитель и заказчик, соответственно, являются сторонами).

Сделка включает в себя:

  • описание услуги и сроки ее предоставления;
  • права и обязанности сторон;
  • способ оплаты и стоимость;
  • ответственность сторон за неисполнение обязательств (срыв срока исполнения и просрочка оплаты);
  • способы разрешения спора.

Внимание! Сроки, указанные в договоре, могут быть продлены только дополнительным соглашением.

Пошаговый порядок заполнения типового договора на оказание услуг

Шаг 1. Шапка соглашения. В ней указываются:

  • наименование и номер договора;
  • дата и место его составления;
  • сведения о сторонах сделки.

Шаг 2. Сведения о предмете договора.

В данном пункте описывается предоставляемая услуга и способы ее совершения. Если стороны предварительно договорились о привлечении третьего лица, данный факт также указывается. По выбору сторон, в данном пункте может быть указан и срок оказания услуги, но чаще всего сроки указываются отдельным пунктом.

Шаг 3. Сдача и получение услуги.

Как правило, исполнитель составляет отдельный акт приемки-сдачи услуги. В данном пункте обговариваются:

  • срок составления и передачи акта;
  • количество экземпляров и ссылка на его форму в Приложении к договору;
  • срок устранения недочетов, если таковые будут выявлены принимающей стороной.

Шаг 4. Указание цены и способов оплаты.

Как правило, стоимость указывается и в цифровом варианте, и прописью. Кроме основной суммы указывается НДС.

В способах указывается:

  • сумма аванса;
  • сумма и срок оплаты после получения акта приемки-сдачи;
  • реквизиты исполнителя.

Шаг 5. Права, обязанности и ответственность сторон.

Кроме основных прав и обязанностей в договоре указываются и ответственность за их нарушение. Прописываются:

  • проценты просрочки исполнения услуги (из расчета N% за один день);
  • аналогично проценты за просрочку оплаты заказчиком;
  • возмещение убытков за ненадлежащие исполнение обязанностей.

Шаг 6. Исключительные обстоятельства.

Все риски сложно предусмотреть, но основные должны быть прописаны в соглашении. В случае неисполнения обязательств из-за воздействия непреодолимой силы, чрезвычайных обстоятельств стороны освобождаются от ответственности.

Шаг 7. Срок действия договора, условия его изменения и расторжения.

Прописываются:

  • срок действия договора;
  • возможность создания дополнительного соглашения в случае изменения условий;
  • условия расторжения договора, которые избираются сторонами.

Шаг 8. Порядок урегулирования споров.

Как правило, в соглашении прописывается урегулирование спора путем ведения переговоров, а также способы дальнейшего разрешения вопросов, если переговоры не достигли нужного результата (составление претензии). Указываются:

  • перечень документов к претензии (обоснования спора, подтверждение полномочий лица на ее составление);
  • срок уведомления о получении второй стороной претензии.

Если спор не был урегулирован и этим способом, сторона, имеющая претензии, вправе подать исковое заявление в суд.

Шаг 9. Заключительные положения включают в себя:

  • момент вступления договора в силу;
  • количество экземпляров;
  • перечень приложений к соглашению;
  • адреса, реквизиты и подписи сторон.

Ответственность сторон

Ответственность сторон определяется гражданским законодательством по общим основаниям. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей грозит:

  • начисление пени или штрафа за каждый день просрочки в процентном соотношении;
  • возмещение убытков (только для исполнителя).

Больший интерес представляет последний вариант ответственности. Согласно ст. 15 ГК РФ, под убытками понимается суммы расходов, которые заказчик услуги должен был произвести для восстановления своего права, и упущенной выгоды, которую он получил бы, не будь его право нарушено.

Кроме того, заказчик вправе потребовать возмещения суммы, являющейся разницей между суммой договора, который был нарушен исполнителем и суммой нового договора, который сторона была вынуждена заключить для оказания услуги другим контрагентом (ст. 393.1).

Важно! Убытки возмещаются только в части, которые не покрываются неустойкой (п. 1 ст. 394).

  • Неустойка (пени и штрафы) взыскиваются в том случае, если это прямо указано в соглашении.
  • Размер процентов, в случае неисполнения заказчиком денежных обязательств, определяется ключевой ставкой ЦБ РФ, если договором не определен конкретный размер процентов. Так, по состоянию на 17 декабря 2018 года максимальная ключевая ставка составляет 7,75% годовых.

Понятие цены и гарантии исполнителя

Цена является существенным условием договора об оказании услуг. Для того, чтобы она не стала причиной спорной ситуации, стороны должны:

  • заранее договориться о цене;
  • способ ее определения;
  • в какой валюте должен быть произведен платеж (по умолчанию — рубль);
  • включить НДС в соглашение;
  • выбрать способ оплаты (наличный или безналичный расчет, срок оплаты, сразу или по частям и т.д.).

Обратите внимание! В соответствии со ст. 424, в ситуации, когда цена не указана, для оплаты используется средняя рыночная цена за соответствующий вид услуги. Кроме того, неуказание цены может повлечь недействительность сделки, т.к. нарушено существенное условие.

По гарантийным обязательствам исполнитель должен оказать контрагенту услуги в соответствии с требованием соглашения.

Условия гарантии заимствуются из условий о договоре подряда, что в очередной раз роднит его с соглашением об оказании услуг. К ним относятся:

  • гарантия качества (критерии устанавливаются законом или договором);
  • гарантийный срок (устанавливается со дня подписания акта приемки-сдачи на определенный период).

Гарантии устанавливают устранение в установленный период недостатков. При этом дополнительную оплату заказчик не производит.

Рекомендуем:

Завершение и приемка работ

Данный этап регулируется отдельно составляемым Актом сдачи-приемки. Специальная форма для него не устанавливается законодательно, то есть, стороны договора сами вольны установить его условия. Как правило, прописывают:

  • сведения о сторонах соглашения;
  • информация о предоставленной услуге (в том числе срок осуществления);
  • реквизиты договора о ее оказании;
  • стоимость и срок оплаты.

Важно! Если во время гарантийного срока заказчик потребовал исправить недочеты, отчет об их исправлении также заносится в акт.

Скачать Образцы договоров на оказания услуг 2020

  Бланк-образец договора на оказание услуг 2019 (Размер: 40,5 KiB | Скачиваний: 677)

  Образец договора-счета на оказание услуг 2019 (Размер: 21,1 KiB | Скачиваний: 203)

Заключение

Гражданское законодательство предоставляет возможность заключить договор тремя способами:

  • устно (если сумма оплаты небольшая);
  • заключить договор-счет (так называемая сокращенная форма);
  • заключить полноценное соглашение.

Наиболее удобным вариантом является второй. Он не требует наличия дополнительных соглашений и актов.

Но для оказания услуг на крупную сумму и в течение продолжительного периода (образование, медицина) лучше использовать полноценный договор о возмездном оказании услуг. Устная же форма сопряжена со множеством рисков.

Без договора невозможно взыскать неустойку или упущенную выгоду, сложно доказать, что оплата была произведена, а услуга не получена.

Источник: http://MirBlankov.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-obrazec-2019/

Муниципальный контракт на выполнение работ или оказание услуг по 44-ФЗ: существенные условия, образец документа, порядок заключения

Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Под муниципальным контрактом понимается гражданско-правовой договор, заключаемый в целях обеспечения функционирования муниципальных властей и местных бюджетных учреждений. Контракт заключается с исполнителем, выбранным в соответствии с законом 44-ФЗ на принципах свободной конкуренции и открытости.

Правила заключения муниципального контракта регулируются:

  • законом 44-ФЗ;
  • Гражданским кодексом;
  • местными и региональными актами;
  • отраслевыми нормативами.

В отличие от госконтракта по 44-ФЗ муниципальный контракт заключается для обеспечения собственных нужд только властями населенных пунктов областного и районного подчинения (не включая региональные центры).

Условия и существенные условия

Условия муниципального контракта формируются:

  • извещением о закупке;
  • содержанием заявки участника закупки;
  • положением о закупке муниципального заказчика;
  • законом 44-ФЗ.

Заявка победившего участника влияет на содержание контракта, только если исполнитель закупки определяется по предложенным им характеристикам товара, работы или услуги – например, при проведении конкурса, запроса предложений, конкурентных переговоров. Если проводится аукцион или запрос котировок, то условия контракта (кроме итоговой цены) определяет заказчик.

Статья 34 закона 44-ФЗ требует включения следующих существенных условий в муниципальный контракт:

  • фиксированная цена, порядок и сроки оплаты;
  • ответственность исполнителя и муниципального заказчика;
  • график исполнения обязательств по контракту;
  • порядок и сроки приемки товара, работы или услуги;
  • сведения о налоговом вычете в пользу бюджета;
  • сроки возврата заказчиком обеспечения.

Условие об ответственности предполагает выплату пеней за просрочку выполнения обязательств по контракту, а также штрафов при некачественном исполнении обязательств. При этом важно указать в тексте контракта условия освобождения от уплаты неустойки, к таким условиям могут относиться непреодолимые обстоятельства (ч. 9 ст. 34 44-ФЗ).

График исполнения контракта составляется по желанию сторон, но является обязательным при наличии двух условий:

  • цена контракта больше 100 млн рублей;
  • срок исполнения – более трех лет.

При описании порядка приемки нужно указать перечень ответственных лиц и критерии оценки работы исполнителя, при этом оплата должна быть произведена не позднее, чем через месяц после подписания акта приемки. Если предметом муниципальной закупки является проектирование и строительство, то стороны вправе указать в контракте условие о разбиении приемки работы на несколько этапов, оплата при этом также вносится частями.

В раздел «Порядок оплаты» также вносятся сведения об уменьшении суммы оплаты по контракту на величину налога, списываемого в соответствии с Налоговым кодексом.

Условие о возврате обеспечения должно включать срок и порядок возврата за исключением случаев, когда контракт обеспечен банковской гарантией.

Кроме обязательных условий по 44-ФЗ, муниципальный контракт должен содержать следующие разделы:

  • предмет контракта;
  • реквизиты сторон;
  • сведения о банковском сопровождении;
  • права и обязанности сторон;
  • условия прекращения контракта.

Предметом контракта указывается выполнение работ, оказание услуг или поставка товара заказчику за плату. Для сторон-организаций указываются банковские реквизиты, номер ИНН, ОГРН, дата внесения сведений в ЕГРЮЛ, а также полное наименование и адрес. Для физических лиц нужно указать ФИО, адрес и данные паспорта.

К обязанностям исполнителя относится поставка нужного товара (выполнение работ) надлежащего качества в оговоренный срок, а к обязанностям заказчика – принятие товара, работы или услуги, проведение экспертизы, составление акта приемки и перечисление оплаты исполнителю. Каждая сторона вправе привлекать независимых экспертов для оценки результатов труда, требовать уплаты неустойки и возмещения причиненного ущерба через суд.

В условиях прекращения контракта важно указать случаи, при которых возможен односторонний разрыв контракта (например, при грубом нарушении обязательств контрагентом).

Особенности контракта

Условия муниципального контракта, в отличие от государственного, должны учитывать не только федеральные, но и региональные нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности заказчика и исполнителя.

Важно отдельно прописать условия использования областных займов, субсидий и грантов, средства которых направляются на оплату труда исполнителя.

Дополнительно указывается порядок проведения аудита исполнения контракта местными службами и надзорными органами со ссылкой на соответствующие акты муниципалитета.

Следует перечислить особые условия взаимодействия с исполнителем, зарегистрированном в другом муниципальном образовании или регионе.

Порядок заключения

Заключение муниципального контракта происходит так:

  1. Заказчик определяет потребности и публикует извещение о проведении муниципальной закупки.
  2. В ходе закупочной процедуры определяется исполнитель контракта.
  3. Протокол с результатами процедуры подписывается и размещается в ЕИС.
  4. В течение 10 дней после публикации протокола исполнитель подписывает все копии контракта и передает их заказчику вместе со справкой о внесении обеспечения.
  5. С 10 по 20 день со дня подписания контракта исполнителем документ подписывает муниципальный заказчик, передает один экземпляр исполнителю, и контракт считается заключенным.

Если заказчик отказывается подписывать контракт, исполнитель может принудить его к подписанию через арбитражный суд, а если исполнитель отказывается от подписи, то он вносится в список недобросовестных участников закупок и лишается права на возврат обеспечения.

Сроки подписания контракта отличаются, если процедура выбора исполнителя проводится в электронном варианте на ЭТП.

В таком случае заказчик после подписания протокола с результатами процедуры размещает в ЕИС проект контракта, в течение следующих пяти дней исполнитель должен его подписать и разместить в ЕИС, и еще через три дня контракт подписывает заказчик (стороны ставят усиленную электронную подпись).

Если у исполнителя есть претензии проекта контракта, то составляется протокол разногласий. Заказчик вносит изменения в проект контракта, согласно протоколу разногласий, в течение 3 дней, после чего размещает итоговый проект контракта. При необоснованности претензий исполнителя к проекту заказчик указывает об этом в аргументированном сопроводительном письме.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/goszakupki/44/municipalnyj-kontrakt.html

Типовой контракт на оказание услуг

Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Скачать типовой контракт на оказание услуг

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ

(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) на оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд

г. Краснодар«___»________201_ г.

___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик)», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом _______________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.

По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги _____________________________________ (далее – услуги) в объеме и с характеристиками согласно спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

В случае необходимости осуществления закупки услуг, объем которых невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

«1.1.

По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги ___________ (далее – услуги) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня оказываемых услуг и перечня материалов, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

1.2. Объем услуг, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта (максимальное значение цены контракта), указанную в пункте 2.

1 настоящего контракта, исходя из количества единицы услуги, материалов, указанных в приложении № 1, и количества единиц услуг и материалов, подлежащих оказанию, замене/поставке по заявке Заказчика.».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта (стоимость услуг) (максимальное значение цены контракта) составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Исполнитель в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указывается формула цены и максимальное значение цены контракта» цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта в случаях:

  • заключения контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования;
  • заключения контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала;
  • заключения контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;
  • заключения контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям при условии установления в контракте процентной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки, определяемой указанным контрактом.)

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.)

Пример установки поэтапного исполнения контракта:

1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.

Под этапом исполнения контракта следует понимать оказание услуги+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющиеся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества услуг, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).

(Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края).

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оказание услуг осуществляется в срок ______________________________.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг (приложение № 2 к настоящему контракту). (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта).

3.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: ____________________.

3.3. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.

3.4.

Оплата оказанных услуг производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае необходимости осуществления оплаты услуг, объем которых определяется заявкой Заказчика, пункт 3.4 контракта излагается в следующей редакции:

«3.4. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене услуг и материалов исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.

Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг и представления Исполнителем документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.5 контракта.

Источник: https://goskontract.ru/kontrakt/tipovoy-kontrakt-na-okazanie-uslug

Договор закупки – Образец, бланк 2020 года

Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Существуют разные виды коммерческого товарооборота, применяемые между предпринимателями. Договор закупки можно отнести к разновидности договора купли-продажи (ДКП), поэтому при отсутствии специального законодательства к нему, можно использовать положение о ДКП.

Такое соглашение является довольно распространенным типом договора в предпринимательстве. Предметом договора закупки может быть различная продукция, кроме недвижимости.

Файлы для скачивания:

Суть договора на поставку товаров

Договор закупки/поставки относится к соглашению, подписанному между двумя субъектами, в результате которого заказчик заключает сделку с продавцом-поставщиком, взявшим на себя обязанности по снабжению заказчика продукцией для предпринимательства или для других целей, не имеющих отношение к семейным или личным интересам.

Такой контракт является возмездным, консенсуальным, двухсторонним и взаимным, и регламентируется в 2020 году ст. 506 ГК РФ. Форма такого соглашения регулируется ст. ст. 158-164 ГК РФ и считается распространённым в РФ между предпринимателями.

Положения, имеющие отношение к поставке продукции, регулируются §3 Гл. 30 ГК РФ (статьи 506 – 524). Однако, кроме ГК РФ, существует ряд прочих законодательных норм, регулирующих правоотношения, связанные с поставкой продукции. Такими законодательными актами можно назвать:

  1. Закон «О стандартизации».
  2. Закон «О защите прав потребителей», если закупка товара осуществляется для дальнейшей розничной реализации.
  3. Устав ж/д транспорта РФ, если товар поставляется железнодорожным транспортом.

Также, данная сфера деятельности регулируется прочими постановлениями и нормативными актами Правительства РФ. К примеру, «Инструкцией о правилах приёма продукции …»

Требования

Как уже отмечалось в начале статьи, договор закупки/поставки является разновидностью ДКП.

Поэтому, такой тип соглашения обязан соблюдать такие же требования, которые установлены при купле-продаже и предоставлению услуг.

В то же время, в законодательстве РФ для таких договоров предусмотрены специфические нормы, имеющих отношение лишь к сделкам, оформляемым при осуществлении закупок за счет государственных или муниципальных средств.

Такие специальные требования регламентированы ст. 34 Закона № 44-ФЗ. В соответствии с данным законом к договору закупок предъявляются следующие требования:

  1. Заказчики обязаны разработать стандартные типы договоров для каждого направления закупок и при формировании документов для их сопровождения, строго соблюдать формы, утвержденные локальным распоряжением заказчика (учреждения).
  2. В договоре о госзакупке должны отображаться условия, указанные в документах к осуществлению торгов. Изменять такие условия после завершения торгов запрещается.
  3. При отказе от исполнения обязательств по договору закупки – начисляется неустойка на виновную сторону.
  4. Долгосрочные и дорогостоящие договоры закупок (более 3-х лет и более 100 млн. рублей) обязаны исполняться согласно графику, являющимся неотъемлемым приложением такого контракта.
  5. В договорных условиях непременно обязан указываться порядок возвращения заказчиком поставщику финансов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту.
  6. Игнорирование перечисленных требований может привести к признанию через суд договора закупки недействительным.
  7. Последствия аннулирования такой сделки могут стать весьма плачевными, вплоть до конфискации, приобретенного по данному договору товара в бюджет.

Изменение порядка исполнения обязанностей по закупке, практически невозможно.

Допускается изменение условий договора госзакупки продукции по согласию сторон, если такая возможность предусмотрена в разработанных технических документах к госзакупке и в непосредственно в договоре.

При этом в договоре обязаны быть детально отображены условия действующего договора, которые допускается скорректировать, и причины допускающие такие изменения. Это является гарантией безопасности для заказчика, и исполнителя от потерь, как финансовых, так и временных.

В тексте договора закупки необходимо отображать следующие данные:

  • Название документа.
  • Населенный пункт подписания соглашения и дата его составления.
  • Реквизиты покупателя и продавца продукции с указанием:
    • Ф.И.О.
    • Паспортных данных.
    • Места прописки.
  • Если сторонами контракта являются юр. лица, то отображаются их реквизиты, с данными уполномоченных лиц, представляющих эти учреждения.
  • Предмет контракта с отображением:
  • Названия товара.
  • Комплектности и качества поставляемой продукции или ссылки на спецификацию.
  • Качества и товарного ассортимента.
  • Данных о таре и упаковке продукции.
  • Времени и порядка поставки продукции.
  • Порядка приема продукции по количеству и качеству.
  • Стоимость товара, стоимость соглашения и порядок расчетов между сторонами сделки.
  • Ответственность сторон.
  • Сроки действия соглашения и условия его досрочного расторжения.
  • Порядок разрешения конфликтных ситуаций между участниками контракта.
  • Прочие данные.
  • Реквизиты участников соглашения и подписи (печати) сторон.

Как правильно оформить договор закупки в 2020 году?

Для регулирования закупок в государственных и муниципальных ведомствах принят Закон о контрактах под № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. Данный нормативный акт довольно непрост для восприятия, поэтому предлагается пошаговая инструкция оформления такого договора в 2020 году.

Для того, чтобы правильно оформить государственную процедуру закупки понадобиться иметь годовой план государственных закупок и изменений к нему, а также подготовить документы в соответствии с нормативами госзакупок. Одним из документов является договор закупки.

После прохождения конкурса по закупке продукции, понадобится заключить контракт, на основании которого стороны будут выполнять принятые на себя обязанности.

Особенности оформления договора закупки/поставки заключается в следующем:

  1. Поставщик (исполнитель) принимает на себя функции по передаче продукции гос. заказчику либо его представителю, а государственное ведомство (заказчик) принимает на себя функцию – своевременно рассчитаться с Исполнителем.
  2. Участники соглашения называются: Заказчик и Исполнитель.
  3. Стороной заказчика является государство (в лице госучреждения).
  4. Исполнителем может выступать любая компания, независимо от формы собственности, места расположения, или любое физлицо, в т. ч. ИП.
  5. Также в качестве Исполнителя может выступить иностранная фирма и зарубежный ИП, в случае, если заказываемая продукция не производятся в РФ.

Для оформления контракта понадобиться выполнить предварительные процедуры и сроки:

  • Проект госзакупок разрабатывается госучреждением и отсылается Исполнителю.
  • Затем, Исполнитель, получивший проект госзаказа, на протяжении 30 дней должен подписать его и возвратить один экземпляр договора Заказчику.
  • Если контракт заключается по итогам торгов для государственных потребностей, договор заключается не раньше 10-ти и не позже 20-ти дней с момента завершения торгов.
  • Если на протяжении данного периода договор не будет подписан Исполнителем, то право на заключение контракта передается лицу, занявшему второе место в торгах, а данные об Исполнителе, отказавшегося заключить контракт, направляются в реестр недобросовестных поставщиков, с исключением участия его в торгах на протяжении 3-х лет.

Форма договора закупки мало чем отличается от обыкновенного ДКП. В структуре договора должны присутствовать:

1. Предмет соглашения, с отображением:

  • сроков поставок;
  • цены и порядка расчетов.

Цену устанавливает Исполнитель на основании торгов, независимо от используемого им способа налогообложения. Однако, если Исполнитель пользуется упрощенной системой налогообложения (УСН), он назначает цену без НДС и его цена сравнивается с участником торгов, отображающим цену с учетом НДС.

2. Обязательные условия, с указанием:

  • места исполнения.
  • порядка принятия продукции.

3. Ответственность сторон, с отображением:

  • Ответственности Исполнителя, выражаемая в неустойке, процент которой определяет Заказчик, но не меньше 1/300 в день от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день поставки продукции. Обычно 0.1- 0.3 % в день от стоимости договора.
  • Ответственности Заказчика, устанавливаемая в таком же размере, что и Исполнителю за каждый день задержки оплаты.

Примечание. Заказчик или Исполнитель освобождаются от начисления неустойки, если будет доказано, что срыв обязательств произошел вследствие непреодолимой силы.

4. Прочие условия договора, в котором отображены:

  • права и обязательства участников сделки;
  • форс-мажорные ситуации;
  • обеспечение договора.

Возможные виды обеспечения:

  • Банковская гарантия без права отзыва (ст. 368 – 379 ГК РФ).
  • Страхование ответственности (ст. 932 ГК РФ).
  • Заключение договора поручительства.
  • Перечисление денег в залог (в т. ч. в виде вклада (депозита) (ст. 334- 358 ГК РФ)).

Примечание. Сумма обеспечения не должны быть больше 30% начальной стоимости договора, указанного при участии в аукционе.

5. Изменение контракта.

Любые изменения в контракте допускать нельзя, за исключением:

  • Изменения реквизитов сторон (если внесены изменения в учредительные документы и пр.).
  • Изменения объема поставляемой продукции.
  • Изменения стоимости договора (при долгосрочном договоре, при существенном повышении или уменьшении стоимости услуг).

Примечание. Для вступления в силу таких правок требуется согласие обеих сторон.

6. Прекращение договора:

  • Завершение основных обязательств.
  • Досрочный разрыв договора, который допускается лишь:
  • По соглашению участников сделки.
  • По судебному решению.

Примечание. Обращение в суд по расторжению договора может быть лишь при отказе другого участника прекратить сотрудничество.

После заполнения всех разделов договора закупки/поставки стороны обязаны подписать договор и приступить к его выполнению.

Скачать бланк и образец

Источник: https://dogovor.net/zakupki/

Контракт на выполнение работ (электронный аукцион, 44-ФЗ) (примерная форма), Контракт (форма) от 01 июля 2020 года

Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку

Для печати из “Кодекса”см. Руководство по выводу формотчетности на печать.

Примерная форма

(наименование работ)
для нужд
(наименованиезаказчика)

(полное наименованиезаказчика) , именуемый вдальнейшем Заказчик, в лице (Ф.И.О.руководителя) , действующего наосновании (наименованиедокумента) , с одной стороны и(полное наименованиеподрядчика) , именуемый вдальнейшем Подрядчик, в лице (Ф.И.О.

руководителя) , действующего наосновании (наименованиедокумента) , с другой стороны,в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.

2013 N 44-ФЗ “Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд”, на основании(основание заключенияконтракта) от 20г. N (ИКЗ) заключили настоящийКонтракт о нижеследующем.

1.Предмет контракта

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящегоКонтракта является выполнение работ (наименованиеработ) (далее – Работы) длянужд (наименование заказчика)в соответствии сТехническим заданием (Приложение N 1 к Контракту, являющееся егонеотъемлемой частью).

*
____________________
* – Если объем работневозможно определить, в контракт включается порядок определенияобъема выполняемой работы на основании заявок заказчика.
1.2.

Выполнение Работосуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ,требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядоквыполнение такого вида Работ, устанавливающих требования к качествутакого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
(Пункт 1.

3 включаетсяв условия контракта только в том случае, если предметом проведенияэлектронного аукциона является выполнение работ по строительству,реконструкции объектов капитального строительства.)
1.3.

Результатомвыполненной работы по настоящему Контракту, является (наименование построенногои (или) реконструированного объекта капитального строительства), в отношениикоторого получено заключение органа государственного строительногонадзора о соответствии построенного и (или) реконструированногообъекта капитального строительства требованиям техническихрегламентов и проектной документации, в том числе требованиямэнергетической эффективности и требованиям оснащенности объектакапитального строительства приборами учета используемыхэнергетических ресурсов, и заключение федерального государственногоэкологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст.54 Градостроительного кодекса РФ.

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контрактаопределена по итогам проведения электронного аукциона и составляет:(сумма цифрами) (сумма прописью), (без НДС/в том числеНДС (сумма цифрами) (суммапрописью) ).*
____________________
*- Если объем работ невозможно определить, указываются цены единицыработы и максимальное значение цены контракта.

Если предусмотреныэтапы исполнения контракта, устанавливается цена каждогоэтапа.
(Пункт 2.1.1включается в Проект контракта, если выплата аванса предусмотренаизвещением и документацией о закупке)
2.1.1. Заказчиквыплачивает Подрядчику аванс в размере руб. коп.
(сумма прописью)
в течение дней с датызаключения Контракта.

Последующие платежи осуществляются в порядке,предусмотренном п. 2.2-2.7 Контракта.
2.2.

Сумма, подлежащейуплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в томчисле зарегистрированному в качестве индивидуальногопредпринимателя, уменьшается заказчиком на размер налогов, сборов ииных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ,связанных с оплатой контракта, если в соответствии сзаконодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иныеобязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации заказчиком.
2.3. Цена устанавливаетсяв российских рублях и включает в себя: стоимость Работ, стоимостьприменяемых материалов, машин, оборудования, запасных частей,налоги, сборы и иные обязательные платежи, необходимые дляисполнения Контракта.
2.4. Цена Контрактаявляется твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ иразделом 8 настоящего Контракта.
2.5. Для оплатывыполненных Работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчикусчет/счет-фактуру с приложением документов, предусмотренных п. 4.2настоящего Контракта.
Всчете/счет-фактуре обязательно указывается наименование и номерадокументов, приложенных к счету/счет-фактуре, номер и датаКонтракта, по которому выполнялась Работа.
2.6. Заказчик послевыполнения Работ по настоящему Контракту производит расчет сПодрядчиком в размере, установленном пунктом 2.1 настоящегоКонтракта, не позднее 30 дней с даты подписания Заказчикомдокумента о приемке*. Счет на оплату Подрядчик выставляет всоответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.
____________________
*- Если законодательством РФ не установлен иной срок оплаты.
2.7. Датой оплатысчитается дата списания денежных средств с расчетного счетаЗаказчика.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Для выполнения Работпо настоящему Контракту Подрядчик обязуется:
3.1.1. Гарантировать, чтокачество выполненных Работ соответствует требованиям стандартов иТехническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым кработам такого рода на территории Российской Федерации.
3.1.2.

ИзвеститьЗаказчика и до получения от него указаний приостановить выполнениеРабот при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения егоуказаний о способе выполнения Работ;
-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающихневозможность выполнения Работ в срок.
3.1.3.

Выполнять в полномобъеме все свои обязательства, предусмотренные в последующихразделах настоящего Контракта.
(Пункты 3.1.4 – 3.1.

9включаются в контракт только в том случае, если требование опривлечении Подрядчиком по контракту субподрядчиков, соисполнителейиз числа субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций установлено п. 6Информационной карты ИУЗ. При этом обязательны к включению вконтракт п. 6.4.3, 6.4.4)

Источник: http://docs.cntd.ru/document/767021558

Типовые контракты по 44‑ФЗ

Новый шаблон муниципального контракта на оказание услуг 2020: скачать образец муниципального контракта на оказание услуг word

Статья актуальна на 3 января 2018

Заказчики будут закупать популярные товары и услуги на стандартных условиях. Первые типовые контракты начали публиковать в ЕИС еще в апреле 2016 года и их список постепенно растет. Пора узнать, что это такое и посмотреть, не обязаны ли заказчики в вашей отрасли их применять.

Кто и зачем применяет типовые контракты?

Правительство стремится стандартизировать процедуру закупок тремя способами:

  1. Заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ уже обязаны использовать стандартные требования к товарам и услугам при подготовке техзадания.
  2. Продолжают наполнять каталог товаров, работ и услуг, из которого заказчики обязаны будут брать наименование закупки.
  3. В популярных видах закупок министерства начали утверждать типовые контракты.

Все меры призваны снизить риск ошибок и злоупотреблений со стороны заказчиков.

Утвержденные типовые контракты публикуют в библиотеке ЕИС. Уже есть готовые шаблоны на:

Библиотека типовых контрактов постепенно пополняется. Список актуален на 01.09.2019. 

Типовые контракты должны использовать заказчики федерального, регионального и муниципального уровня во всех видах процедур:

  • открытых,
  • закрытых,
  • при выборе единственного поставщика.

Постановление правительства РФ № 606 обязывает переходить на типовой контракт через 30 дней после того, как он опубликован в ЕИС.

Когда заказчику необязательно применять типовой контракт?

Заказчик может использовать собственный шаблон контракта, если в информационной карте типового контракта нет ОКПД2 закупки или ее начальная цена не попадает в указанный диапазон (например, до 100 000 рублей).

Например, в типовом контракте на образовательные услуги указан ОКПД 2 85.42.19.000 (услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие). Если организация покупает образовательные услуги с другим кодом, она может заключать с победителем контракт по своему шаблону. Например, как в этой закупке.

Также свои контракты заказчик может использовать при:

  • Проведении закупок за наличный расчет;
  • Запросе котировок для оказания скорой медицинской помощи;
  • Запросе предложений на поставку спортивного инвентаря для олимпийских и паралимпийских команд;
  • Запросах котировок на территории иностранного государства;
  • Заключении контракта с иностранной организацией на лечение гражданина России за границей;
  • Закупке услуг по защите интересов России при подаче в международные суды и арбитражи исков к России;
  • Некоторых закупках у единственного поставщика (например, которые дешевле 100 000 руб., на посещение зоопарка, театра, музея, цирка, контракт с конкретным физическим лицом на создание произведения искусства). Полный список есть в постановлении. ​

В типовых контрактах есть постоянная часть и переменные, в которых заказчик может:

  • Выбрать одно или несколько условий из ограниченного перечня вариантов (способ оплаты, срок возврата обеспечения контракта);
  • Самостоятельно вносить в контракт условия конкретной закупки (данные поставщика, размер обеспечения контракта, срок оказания услуг).

Оформлять протокол разногласий поставщик может только на переменные части, которые заказчик определил самостоятельно.

Риски типовых контрактов для поставщиков

Шаблоны должны защитить заказчика и поставщика от недобросовестного выполнения условий контракта. Но в опубликованных контрактах есть спорные моменты, в том числе по самым важным для поставщика условиям: оплата товаров, возврат обеспечения и сроки исполнения контракта. Посмотрим примеры.

Обеспечение контракта

В контракте на медизделия у заказчика есть выбор, когда возвращать деньги, внесенные в качестве обеспечения. Например, он может это сделать после того, как закончилась гарантия на оборудование. Этот срок может составить несколько лет, так что при поставке медизделия по типовому контракту лучше предоставлять заказчику банковскую гарантию.

В контракте на образовательные услуги условий возвращения обеспечения вообще нет. Заказчики должны описывать их самостоятельно.

В контракте на НИОКР есть требование о повторном предоставлении банковской гарантии, если исходная гарантия перестала действовать. Несмотря на то, что в 44-ФЗ такого требования нет, оно кажется логичным. Не всегда можно точно определить, когда закончится научное исследование. Если испытание еще идет, а гарантия уже закончилась, заказчик может потребовать новую.

Сроки контракта

В контракте на образовательные услуги срок окончания работ устанавливается календарной датой, а не датой с момента подписания контракта: «конечный срок оказания услуг: не позднее __________ 20__ года». Если кто-то подаст жалобу на заказчика, то начало исполнения контракта перенесется и срок окончания работ может быть сорван. Изменить его можно только через суд.

Выводы

Как и раньше, условия контракта зависят от конкретного заказчика. Так что рекомендуем при работе с типовыми контрактами, как с нетиповыми: внимательно читать проект контракта и корректировать свои действия в зависимости от предложенных условий из постоянной и переменной части.

Источник: https://Zakupki.Kontur.ru/site/articles/1121-contracts-44

Все о ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: